Conception-construction
Conception et travaux dans un seul contrat
Pour les projets où l’investisseur achète séparément les principaux équipements ou matériaux et confie la conception et la construction à une seule partie.
Voir ce modèle
World Steel Group · Contrats EPC industriels
De l’ingénierie et des achats à la construction et à la réception : des solutions intégrées pour les investisseurs industriels
World Steel Group accompagne les investisseurs internationaux et nationaux avec des solutions EPC coordonnées pour les sites de production, les bâtiments industriels et les infrastructures au Vietnam.
Notre approche réunit l’ingénierie, les achats, la direction des travaux et notre propre fabrication de charpente dans un seul contrat, afin qu’une seule partie réponde de leur articulation.
Photo : une usine livrée par World Steel.
Positionnement stratégique EPC
Un seul partenaire EPC. Une réalisation de projet intégrée.
World Steel Group propose des solutions EPC intégrées pour les installations industrielles, les usines, les entrepôts et les infrastructures industrielles au Vietnam.
Nous relions la coordination des études, la gestion des achats, la fabrication de charpente et l’exécution des travaux dans une seule organisation, afin que les décisions de conception, les commandes, la fabrication et le chantier suivent le même plan.
Des solutions EPC industrielles complètes au Vietnam
Modèle de contrat EPC
En EPC, un seul contractant prend en charge l’ingénierie, les achats et la construction jusqu’à la mise en service et la réception.
L’investisseur signe un seul contrat EPC avec World Steel. World Steel est responsable de l’ingénierie, des achats et de la construction prévus à ce contrat, jusqu’aux essais, à la mise en service et à la réception.
Conception et travaux dans un seul contrat
Pour les projets où l’investisseur achète séparément les principaux équipements ou matériaux et confie la conception et la construction à une seule partie.
Voir ce modèleConstruction selon la conception approuvée par l’investisseur
Pour les projets dont la conception est achevée : World Steel les réalise en entreprise générale.
Voir ce modèleTous les contrats EPC n’ont pas le même mode de prix, les mêmes garanties ni la même répartition des risques. Ils sont convenus dans chaque contrat.
Ingénierie
Neuf disciplines d’ingénierie, coordonnées de la première visite du site aux plans d’exécution.
Définir le projet avant le début des études.
Implanter les bâtiments, les flux et les réseaux sur le site.
Des bâtiments organisés autour du process et des personnes.
Des structures conçues pour les charges du bâtiment, des ponts roulants et des équipements.
Les travaux de site dont dépendent les bâtiments.
Des équipements techniques conçus avec la structure.
Utilités de process coordonnées avec les fournisseurs d’équipements.
Des maquettes pour coordonner les disciplines avant les travaux.
Des variantes proposées avec leur coût et leurs performances, pour décision de l’investisseur.
Les documents produits pendant les études, émis pour l’examen de l’investisseur et les procédures qui les exigent.
Achats
Sept groupes d’activités d’achat qui relient la conception aux matériaux et équipements du chantier.
Quoi acheter, quand, et ce qui pourrait retarder.
Fournisseurs évalués avant d’être consultés.
Matériaux de construction selon les spécifications approuvées. Charpente issue de notre propre usine.
Équipements du bâtiment et des utilités selon les données de conception.
Matériaux approuvés avant commande et contrôlés avant utilisation.
Livraisons planifiées selon la séquence du chantier.
Commandes comparées, maîtrisées et suivies par rapport au budget.
Les fournisseurs et marques d’équipements sont proposés pour chaque projet et soumis à l’approbation de l’investisseur lorsque le contrat l’exige.
L’atout industriel de World Steel
La charpente de votre projet est fabriquée par World Steel, pas achetée à l’extérieur.
En tant que contractant EPC doté de sa propre usine de fabrication, World Steel maîtrise le lot charpente des études de structure et plans d’atelier jusqu’au montage : la production est planifiée avec le chantier, contrôlée en usine et livrée selon la séquence de montage.
Chiffres issus de la présentation de World Steel, confirmés par l’entreprise. Charpentes métalliques industrielles
La fabrication est planifiée et pilotée par l’entreprise qui construit sur site.
Contrôle selon le système qualité certifié de l’usine avant toute expédition.
Plans d’atelier, assemblages et ordre de montage convenus entre ingénieurs, usine et chantier.
Du certificat matière à l’élément marqué, enregistrée dans le dossier qualité.
Expéditions planifiées selon l’ordre de montage et l’avancement du chantier.
Pas de fournisseur de charpente distinct entre le contractant EPC et le fabricant.
Les certificats sont listés ci-dessous avec leur norme et leur statut.
Investisseurs et conseils peuvent inspecter la production et auditer le système qualité.
Certifications
Les certificats détenus par World Steel, avec leur norme et leur statut.
ISO 9001 – Système de management de la qualité
Voir le certificatISO 14001 – Système de management environnemental
Voir le certificatISO 45001 – Management de la santé et de la sécurité au travail
Voir le certificatISO 3834-2 – Exigences de qualité en soudage par fusion (complètes)
Voir le certificatAS/NZS 5131 CC3 – Fabrication et montage de charpente, classe CC3
Voir le certificatEN 1090-2 EXC3 – Exécution des structures en acier, EXC3
Voir le certificatIAS AC472
Voir le certificatCes certificats portent sur les systèmes de management et de fabrication de l’usine ; ils ne constituent ni une licence ni une notation de World Steel en tant que contractant EPC. Seuls les certificats en cours de validité sont affichés.
Construction
Douze groupes de travaux, chaque ligne indiquant comment World Steel la réalise.
Un terrain stable, accessible et drainé avant les structures
Nous préparons le terrain aux niveaux, au compactage et au drainage de la conception approuvée, et créons les accès dont dépend la suite des travaux.
Des fondations dimensionnées pour le bâtiment, les ponts roulants et les équipements
Nous réalisons les fondations des plans approuvés, avec un soin particulier pour les tiges d’ancrage et les massifs d’équipements et de machines dont dépendent les travaux suivants.
Des structures béton réalisées et documentées selon les plans
Poteaux, poutres, dalles, voiles et plateformes réalisés avec armatures et coffrages contrôlés, béton testé et cure adaptée.
World Steel Group possède sa propre usine de fabrication
Notre lot structurel principal : une charpente fabriquée dans notre usine, livrée dans l’ordre de montage et montée par nos équipes. L’usine et le chantier travaillent sur les mêmes plans et le même planning.
Une enveloppe étanche adaptée au climat et au process
Couverture, bardage et accessoires posés pour garder le bâtiment sec, ventilé et facile à entretenir sous le climat vietnamien.
Des sols conçus et réalisés pour les charges et la circulation
Dallages béton et revêtements réalisés selon la planéité, les joints et la résistance qu’exigent le process, les chariots et les racks.
Des équipements installés et testés avec le bâtiment
Installation des lots techniques selon la conception approuvée, coordonnée avec la structure et l’enveloppe. Nous ne prenons que les périmètres conformes à notre capacité réelle et aux conditions légales de chaque système.
Des systèmes incendie réalisés par des entreprises qualifiées et agréées
La conception, l’installation et la réception de la protection incendie doivent être réalisées par des entreprises remplissant les conditions de la réglementation vietnamienne en vigueur. World Steel coordonne ces entreprises dans le planning et avec les travaux dont elles dépendent.
Des utilités de process selon les exigences techniques de l’usine
Le périmètre dépend de l’usine et de ses exigences techniques. Les systèmes spécialisés à haut risque sont réalisés par des entreprises ayant la capacité et les conditions légales requises ; World Steel les coordonne avec les travaux du bâtiment.
Voiries, aires et réseaux qui font fonctionner le site
Aménagements extérieurs selon le plan de masse : circulation, assainissement et réseaux enterrés raccordés au parc industriel.
Bureaux et locaux techniques prêts à l’emploi
Finitions des bureaux, locaux sociaux, locaux techniques et salles de contrôle à l’intérieur du bâtiment industriel.
Une clôture planifiée, pas un dossier de dernière minute
Contrôles, essais et documentation sont planifiés dès l’installation de chantier, pour livrer le site avec un dossier complet et un personnel formé.
Les marques indiquent l’organisation habituelle. Votre offre et votre contrat précisent qui réalise chaque poste sur votre projet.
Feuille de route EPC
Onze étapes, chacune avec ses objectifs, activités, livrables, responsabilités, point de contrôle qualité et décision de l’investisseur.
Objectif: Comprendre ce que l’installation doit faire et ce que l’investisseur attend du contrat.
Objectif: Comparer les options d’implantation, de structure et de budget avant de s’engager sur une conception.
Objectif: Établir la conception de base et les documents nécessaires aux procédures.
Objectif: Planifier les achats pour que les articles à long délai ne dictent pas le planning.
Objectif: Achever les plans à partir desquels l’usine et le chantier travaillent.
Objectif: Commander, fabriquer et contrôler avant l’arrivée des matériaux sur le site.
Objectif: Mettre en place l’équipe, le site et les procédures.
Objectif: Construire selon la conception approuvée, en sécurité et avec une qualité enregistrée.
Objectif: Démontrer que chaque système fonctionne et que l’ensemble fonctionne.
Objectif: Remettre l’installation avec des dossiers complets et un personnel formé.
Objectif: Accompagner l’installation pendant la période de garantie prévue au contrat.
Gestion de projet EPC
Treize fonctions de gestion qui maintiennent ingénierie, achats et construction sur un même plan.
Comment le projet sera réalisé.
Une seule équipe, aux rôles clairs sur E, P et C.
Un seul planning, des études à la réception.
Coûts engagés et prévisionnels par rapport au budget.
Lots d’études émis dans l’ordre où les travaux en ont besoin.
Les bons matériaux, approuvés et à temps.
L’organisation quotidienne du chantier.
Un périmètre, des paiements et des modifications clairs.
Risques identifiés, attribués et revus.
Un seul système qualité pour les études, l’usine et le chantier.
Santé, sécurité et environnement sur le chantier.
La version en vigueur de chaque document, dans un seul registre.
Des rapports réguliers dans le format convenu.
Maîtrise des délais EPC
En EPC, le planning dépend des liens entre les trois : la diffusion des études déclenche les commandes, les livraisons conditionnent le chantier. Nous les planifions et les suivons dans un planning intégré.
Illustration du contenu des rapports uniquement, sans données de projet. Le format et la fréquence sont convenus pour chaque projet.
Maîtrise des coûts EPC
Du budget contractuel au décompte final, l’investisseur voit ce qui est engagé, ce qui a changé et ce qui est prévu pour l’ingénierie, les achats et la construction.
Nous ne promettons pas de pourcentage d’économies. Les propositions d’analyse de la valeur sont chiffrées au cas par cas pour décision de l’investisseur.
Management de la qualité EPC
Ce qui est vérifié à chaque étape, de la revue de conception au dossier qualité remis à la réception.
Le cadre qualité de chaque projet.
Conception vérifiée avant diffusion.
Matériaux et fabrication contrôlés avant d’arriver sur le site.
Inspections et essais enregistrés sur le chantier.
Clôturer avec un dossier complet.
Les certificats de l’usine couvrent la fabrication de charpente dans notre usine. La qualité des études et du chantier est maîtrisée par le plan qualité du projet convenu dans chaque contrat.
Management HSE EPC
La sécurité est planifiée dès les études, avec le levage, les accès et les ouvrages provisoires, et appliquée sur le chantier à World Steel et à chaque sous-traitant.
Nous ne publions des indicateurs de sécurité que lorsqu’ils sont vérifiés.
Gestion du contrat et des risques EPC
Un contrat EPC transfère davantage de responsabilités au contractant : le périmètre, les interfaces et les risques doivent être clairs avant la signature et gérés jusqu’à la fin de la garantie.
Le mode de prix, les garanties et la répartition des risques sont convenus dans chaque contrat EPC.
Les risques de projet que nous suivons, avec leur maîtrise, leur responsable et leur suivi.
| Risque | Probabilité habituelle | Impact habituel | Mesures de maîtrise | Responsable | État et suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| IngénierieDes informations de conception tardives ou incomplètes retardent les commandes et le chantier. | Moyen | Élevé |
|
Responsable des études | Planning des études et registre des documents |
| Modifications de conceptionChangements des besoins ou de la conception après le gel de la conception. | Élevé | Moyen |
|
Responsable du contrat, responsable des études | Registres des modifications et des avenants |
| Retards de matériauxLivraison tardive de matériaux ou d’équipements. | Moyen | Élevé |
|
Achats | Suivi des livraisons |
| Conditions du siteSol, nappe ou obstacles différents de l’étude. | Moyen | Élevé |
|
Ingénierie, conducteur de travaux | Rapports de chantier et relevés |
| Disponibilité de la main-d’œuvreManque d’ouvriers qualifiés en période de pointe. | Moyen | Moyen |
|
Conducteur de travaux | Rapports hebdomadaires d’effectifs |
| MétéoSaison des pluies et tempêtes affectant les travaux. | Élevé | Moyen |
|
Planification, conducteur de travaux | Planning glissant |
| Performance des sous-traitantsUn sous-traitant prend du retard ou n’atteint pas la qualité. | Moyen | Élevé |
|
Responsable contrat | Évaluations des sous-traitants |
| InterfacesDes lacunes entre les lots, les fournisseurs ou les contrats propres de l’investisseur. | Moyen | Élevé |
|
Chef de projet | Registre des interfaces |
| QualitéDéfauts découverts tardivement. | Moyen | Moyen |
|
QA/QC | Registre des NCR |
| SécuritéAccidents lors d’activités à haut risque. | Moyen | Élevé |
|
Responsable HSE | Inspections et rapports HSE |
| Exigences réglementairesProcédures ou contrôles qui retardent les travaux. | Moyen | Élevé |
|
Investisseur, responsable contrat | Suivi des procédures |
| Mise en serviceSystèmes pas prêts ou ne fonctionnant pas ensemble à la fin. | Moyen | Moyen |
|
Responsable mise en service | Procès-verbaux d’essais |
Niveaux indicatifs pour un projet industriel type. Le registre des risques de chaque projet est évalué lors de la revue du contrat et mis à jour pendant la réalisation.
EPC par secteur
Chaque secteur a ses propres exigences en matière d’ingénierie, d’équipements, d’utilités et de système qualité.
Des halls de production propres, stables et bien alimentés
Les usines électroniques exigent un environnement maîtrisé, une alimentation fiable et des sols qui portent des équipements sensibles.
Exigences du secteur
Des halls lourds avec ponts roulants et lignes de production
Les usines automobiles et d’équipementiers associent grands halls, ponts roulants et fondations lourdes.
Exigences du secteur
Des bâtiments hygiéniques aux utilités exigeantes
Les usines agroalimentaires exigent des finitions hygiéniques, des zones de lavage et une eau et une vapeur fiables.
Exigences du secteur
Environnements maîtrisés et travaux documentés
Les sites pharmaceutiques exigent des locaux maîtrisés et un dossier de travaux qui soutient la qualification.
Exigences du secteur
De grands halls ventilés pour de nombreux salariés
Les usines textiles exigent de grands halls, une bonne ventilation et une évacuation sûre de nombreux salariés.
Exigences du secteur
Des ateliers conçus autour des ponts roulants et des machines lourdes
Les usines de mécanique associent massifs de machines lourdes, ponts roulants et dallages robustes.
Exigences du secteur
Structures lourdes, fondations et accès
Les sites d’industrie lourde exigent des structures robustes, des fondations profondes et une planification soignée des levages et des accès.
Exigences du secteur
Des entrepôts rapides, plans et bien organisés
Les bâtiments logistiques exigent des dallages plans, des quais, des aires et une protection incendie adaptée au stockage en grande hauteur.
Exigences du secteur
Enveloppes isolées et interfaces frigorifiques
Les entrepôts frigorifiques exigent des panneaux isolants, un pare-vapeur, des dalles chauffantes et une coordination étroite avec le frigoriste.
Exigences du secteur
De grands halls aux besoins élevés en électricité et en utilités
Les usines de composants solaires, de batteries et d’autres équipements énergétiques associent zones propres, forte puissance et utilités de process.
Exigences du secteur
Des bâtiments de précision aux équipements exigeants
Les usines de haute technologie exigent de faibles vibrations, un environnement stable et des réseaux denses.
Exigences du secteur
Infrastructures et bâtiments d’usine pour les aménageurs
Les aménageurs de parcs industriels ont besoin d’infrastructures et de bâtiments standard livrés par phases.
Exigences du secteur
Des bâtiments d’usine flexibles pour de futurs locataires
Les usines clés en main doivent convenir à de nombreux locataires : trames flexibles, charges suffisantes et réseaux prêts pour l’aménagement.
Exigences du secteur
Des entrepôts standard prêts pour les locataires logistiques
Les entrepôts clés en main exigent hauteur libre, dallages plans, quais et protection incendie pour un stockage courant.
Exigences du secteur
Construire à côté d’une usine qui continue de produire
Les extensions et réhabilitations se font à côté ou à l’intérieur d’usines en activité : sécurité, phasage et raccordements passent en premier.
Exigences du secteur
Appui aux projets EPC des IDE
Comment nous travaillons avec les investisseurs internationaux, leur siège et leurs conseils.
Réunions et correspondance en anglais, et dans votre langue via le desk investisseurs.
Plannings, modes opératoires, rapports et dossier qualité en anglais ou bilingues.
Coordination avec votre maître d’œuvre, votre AMO et vos fournisseurs d’équipements.
Rapports réguliers à votre siège dans le format convenu.
Travaux conformes aux normes obligatoires vietnamiennes et au cahier des charges.
Documents de travaux et appui aux procédures que l’investisseur engage.
Plans d’inspection et d’essais auxquels votre conseil peut assister.
Informations ouvertes sur l’avancement, les coûts et la qualité, convenues par contrat.
Votre demande est traitée par le bureau de votre pays, dans votre langue et selon vos méthodes de travail. Espace investisseurs
ようこそ。日本の投資家の皆様へ
한국 투자자 여러분, 환영합니다
欢迎中国大陆、台湾及香港的投资者
Welcome · Bienvenue
Welcome to Vietnam
Welcome, ASEAN investors
Les demandes envoyées depuis les formulaires de cette page sont transmises au bureau du pays de l’investisseur.
Conformité réglementaire au Vietnam
Les procédures et normes obligatoires du Vietnam s’appliquent à tout projet industriel. Chaque partie a son rôle ; le contractant EPC prépare les documents et appuie les procédures, mais n’approuve pas ce qui relève des autorités.
Propriétaire du projet et demandeur des procédures.
Ingénieur ou assistant à maîtrise d’ouvrage désigné par l’investisseur, le cas échéant.
Le rôle de World Steel dans le contrat EPC.
Entreprises agréées pour les systèmes réglementés.
Organismes publics qui statuent sur les procédures.
Normes internationales
Les codes selon lesquels nous concevons, fabriquons et construisons, en fonction du projet et du cahier des charges de l’investisseur.
Réglementations techniques nationales obligatoires et normes nationales.
Utilisées lorsque le cahier des charges de l’investisseur les exige.
Conception et fabrication des charpentes métalliques.
Conception, fabrication et soudage de la charpente.
Les normes internationales s’appliquent avec la réglementation technique obligatoire du Vietnam (QCVN), jamais en contradiction avec elle. En cas de divergence, l’exigence vietnamienne obligatoire prévaut.
Portefeuille de projets
Projets dont le contrat de World Steel couvrait la conception et/ou la construction, chacun indiqué avec son type de contrat réel.

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Conception-construction

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Contractant EPC

Entreprise générale

Entreprise générale

Contractant EPC
Seuls les projets sous contrat EPC sont présentés comme expérience EPC. Les projets où World Steel a seulement fabriqué ou fourni la charpente ne sont pas affichés ici. Voir les projets de charpente métallique
Pourquoi World Steel Group
Dix raisons, chacune avec ce qui la justifie.
Ingénierie, achats et construction planifiés comme un seul projet.
Preuve: La feuille de route en 11 étapes sur cette page
Avantage pour l’investisseur: Une seule partie répond des interfaces
Service associé: Contrats EPC
En savoir plusNeuf disciplines coordonnées avant les travaux.
Preuve: Disciplines et livrables d’ingénierie sur cette page
Avantage pour l’investisseur: Moins de lacunes de conception découvertes sur le chantier
Service associé: Conception-construction
En savoir plusCommandes planifiées avec la conception et le planning.
Preuve: Sept groupes d’activités d’achat
Avantage pour l’investisseur: Articles à long délai identifiés tôt
Service associé: Achats
En savoir plusLa charpente est fabriquée dans notre propre usine.
Preuve: Usine du parc industriel de Hai Son, Tay Ninh, avec la capacité indiquée plus haut
Avantage pour l’investisseur: Fabrication planifiée avec les études et le chantier
Service associé: Charpentes métalliques industrielles
En savoir plusGénie civil, charpente, enveloppe et lots techniques sous une seule organisation de chantier.
Preuve: 12 groupes de travaux avec leur mode de réalisation
Avantage pour l’investisseur: Une responsabilité claire par lot
Service associé: Entreprise générale
En savoir plusUn seul système qualité, des études à la réception.
Preuve: Contrôles qualité par étape sur cette page
Avantage pour l’investisseur: Une qualité vérifiable
Service associé: QA/QC
En savoir plusLa sécurité planifiée dès les études et appliquée sur le chantier.
Preuve: Plan HSE et permis de travail
Avantage pour l’investisseur: Un chantier plus sûr et moins d’arrêts
Service associé: Management HSE
En savoir plusUn budget et un planning uniques sur E, P et C.
Preuve: Méthode de maîtrise des délais et des coûts sur cette page
Avantage pour l’investisseur: Alerte précoce en cas de tension sur les coûts ou les délais
Service associé: Contrôle de projet
En savoir plusBureaux investisseurs et documentation en anglais.
Preuve: Les bureaux investisseurs ci-dessous
Avantage pour l’investisseur: Une communication dans votre langue et selon vos méthodes
Service associé: Bureaux investisseurs
En savoir plusUn accompagnement après la réception et pour les extensions futures.
Preuve: Appui pendant la garantie et dossiers de réception
Avantage pour l’investisseur: Un contractant qui connaît votre usine
Service associé: Extension d’usine
En savoir plusCentre de connaissances EPC
Guides pour les investisseurs qui préparent un projet EPC au Vietnam.
Comment fonctionne le modèle EPC et ce qu’il couvre.
Article à venirLa différence de périmètre et de responsabilité.
Article à venirQuand chaque modèle convient à un projet.
Article à venirProcédures, rôles et pratiques au Vietnam.
Article à venirBudgets, engagements, avenants et décompte final.
Article à venirRelier études, commandes et chantier.
Article à venirPourquoi diffusion des études et commandes doivent être planifiées ensemble.
Article à venirLots, articles à long délai et choix des fournisseurs.
Article à venirDe la revue de conception au dossier qualité.
Article à venirPérimètre, interfaces et registre des risques.
Article à venirCe que les investisseurs internationaux doivent anticiper.
Article à venirEssais, documentation et réception.
Article à venirComment les variantes sont proposées et décidées.
Article à venirLes critères utilisés par les investisseurs pour comparer les contractants.
Article à venirCe qu’il faut préparer avant de demander des offres.
Article à venirOutils EPC interactifs
Préparez votre demande avec ces outils. Rien n’est envoyé tant que vous ne soumettez pas un formulaire.
Cochez les groupes de travaux dont vous avez besoin. Le résumé indique ce que comprend chaque groupe et comment il est habituellement réalisé ; l’ingénierie, les achats et la mise en service se choisissent dans le formulaire de demande.
Cochez au moins un groupe.
Voyez quelles catégories de coûts composent un budget EPC et, lorsque nos économistes les ont publiées, des fourchettes indicatives.
Budget de référence uniquement – pas un devis officiel
Les prix indicatifs ne sont pas encore publiés. Nos économistes chiffrent chaque catégorie à partir de vos besoins, de vos plans et du site.
Voyez l’ordre des onze étapes EPC et là où elles se chevauchent habituellement.
Séquence de référence uniquement. Les durées dépendent de la taille, du site, de l’état des études, des autorisations, des équipements à long délai et du périmètre, et sont fixées dans votre planning de référence.
Vérifiez dans quelle mesure votre projet est prêt pour une offre EPC. Le résultat indique ce qu’il faut préparer ensuite.
Votre projet semble prêt pour une offre EPC.
À préparer ensuite
Demandez une réunion technique avec notre équipe EPC, en ligne, à notre bureau, sur votre site ou à l’usine.
Visitez l’usine de World Steel et voyez comment la charpente de votre projet serait fabriquée.
FAQ
Réponses aux questions que les investisseurs posent le plus souvent sur les contrats EPC.
Planifier une consultation EPCDans un contrat EPC (ingénierie, achats et construction), un seul contractant est responsable de la conception, de l’achat des matériaux et équipements et de la construction, jusqu’aux essais, à la mise en service et à la réception, dans le périmètre convenu au contrat.
Les deux réunissent conception et construction dans un seul contrat. En EPC, le contractant prend aussi en charge l’achat des matériaux et équipements et généralement la mise en service : davantage d’interfaces relèvent d’une seule partie. La conception-construction est présentée sur sa propre page.
En entreprise générale, le conseil de l’investisseur conçoit et World Steel construit. En EPC, World Steel est aussi responsable de l’ingénierie et des achats compris dans le périmètre du contrat.
Oui. Un projet EPC peut partir des besoins : l’étape de faisabilité et de principe les traduit en implantation, budget préliminaire et planning, pour votre décision.
La section construction indique pour chaque poste s’il est réalisé en propre (nos équipes et notre usine), par un spécialiste (sous-traitants qualifiés sous notre direction) ou en coordination. Les disciplines de conception soumises à agrément sont réalisées avec des partenaires agréés si nécessaire. Votre offre précise la répartition pour votre projet.
Non. Le mode de prix, les garanties et la répartition des risques varient d’un contrat EPC à l’autre et sont convenus pour chaque projet.
Oui. La charpente est fabriquée dans l’usine de World Steel du parc industriel de Hai Son, à Tay Ninh, et contrôlée sur place avant expédition.
La protection incendie est conçue, installée et réceptionnée par des entreprises remplissant les conditions légales. World Steel les coordonne dans le planning ; l’instruction et la réception sont des procédures de l’investisseur auprès de la police incendie.
L’investisseur est le demandeur des permis et instructions. Nous préparons les documents de travaux et appuyons les procédures, mais nous ne les approuvons pas.
Chaque modification est enregistrée avec son impact sur les coûts et les délais et soumise à l’investisseur avant exécution.
Des rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels dans le format convenu au contrat, ainsi que le dossier qualité et les documents de livraison.
Les documents du projet peuvent être en anglais ou bilingues, et votre desk investisseurs peut appuyer la communication dans votre langue.
Vos besoins, la localisation du site et les données de site dont vous disposez, vos plans ou spécifications, le planning visé et le périmètre que vous souhaitez nous confier. Le formulaire de demande de cette page vous les demande.
Demande d’offre EPC
Cinq étapes courtes. Vos besoins, plans et informations sur le site nous aident à préparer une offre utile.
Associez-vous à World Steel Group pour étudier des solutions EPC intégrées adaptées à vos besoins de développement industriel.
De l’ingénierie et des achats à la construction et à la réception, notre équipe est prête à parler de votre projet.